中国电信重庆公司2025年新牌坊枢纽楼节能改造服务采购项目招标公共

招标公告重庆市

公告内容

本招标项目为中国电信重庆公司****年新牌坊枢纽楼节能改造服务采购项目，（招标编号：dxzb-**-****-A****），招标人为中国电信股份有限公司重庆分公司，招标代理机构为鼎信项目管理咨询有限公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。

1.项目概况与招标内容

1.1 项目概况

中国电信重庆公司****年新牌坊枢纽楼节能改造服务采购项目

1.2 招标内容

本次招标的规模、项目服务内容具体如下：

序号	服务内容
1	中国电信重庆公司****年新牌坊枢纽楼节能改造服务采购项目

说明：

（1）采用合同能源管理的方式，对新牌坊枢纽楼进行节能改造，总成本****.7万元（不含税）。

（2）服务地点：重庆市

（3）工期：本项目通信数据机房节能改造建设周期不超***个自然日，因招标方重保、封网或不可抗力等因素导致的工期延误，建设周期顺延。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.3 ★本项目设置最高投标限价，最高投标限价为：

（1）实际节电量占基准节电量的***%及以内，投标人节能分享比例最高限价为**%；

（2）超出基准节电量部分，投标人节能分享比例最高限价为**%；

投标人在节能分享比例最高限价的基础上统一报一个折扣系数，投标人所报折扣系数不能高于***%，否则投标将被否决。

2.投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求

2.1投标人基本资格要求

2.1.1投标人应为在中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。提供有效的行政管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。

2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

2.1.3 投标人须提供****年1月1日至本项目发布公告之日的机房节能改造业绩证明材料至少1份或机房合同能源管理类业绩至少1份，且合同累计金额不低于****万元。

业绩按如下方式核实：

1. 提供业绩证明材料。须同时提供第（1）、（2）项，如为框架协议的，还须同时提供第（3）项，否则不予认定：

（1）单项合同/框架协议关键页扫描件（包括合同名称、合同标的、合同金额（如有）、合同盖章页、双方主体、签订时间等）；

（2）与上述单项合同/框架协议对应的任意一张发票及随同发票开具的清单扫描件（清单扫描件如有）。发票须满足以下要求：

①发票开具时间须在单项合同或框架协议签订时间之日至本项目公告发布之日；

②发票或清单中须体现为本次采购的同类项目，或体现与对应单项合同或框架协议关联关系；

③发票主体名称须与单项合同或框架协议双方名称（包括其下属分公司）一致；

④评标委员会有权在国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）进行发票查验，如查验结果与提供发票信息不一致或出现红冲等发票无效情况的，则该发票不予认可；

（3）提供框架协议对应的订单或证明材料

①订单应体现与对应框架协议关联性，且有具体时间及金额。

②如无订单的则提供框架协议对方出具的证明材料并加盖对方公章或业务部门章。证明材料应体现与对应框架协议关联性，且有具体执行时间及金额。如提供批量项目证明的，则每个项目都应注明具体执行时间和金额。

2. 根据上述证明材料认定业绩时间和金额。

（1）如提供单项合同，业绩时间以合同签订时间为准，业绩金额以符合本项目业绩时间要求的合同金额为准。

（2）如提供框架协议，业绩时间以订单或证明材料为准，业绩金额以符合本项目业绩时间要求的订单或证明材料的累计金额为准，但不得超过框架协议金额。

注：本项目投标人之间签订的业绩，在本项目评审中均不予认可。

2.1.4 （1）本项目要求施工单位具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，企业主要负责人具备建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书A证（企业名称为施工单位名称，提供证书扫描件），且须满足以下任意一条资质要求：

1）具备建设行政主管部门颁发的施工综合资质。

2）同时具备：①建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包一级（甲级）资质；

②建设行政主管部门颁发的通信工程施工总承包资质三级（乙级）及以上资质。

如投标人自行施工的，则须提供投标人自身的满足以上要求的资质证书；如投标单位不自行施工，则须提供本项目具体施工单位的满足以上要求的资质证书，并提供施工单位与投标人针对本项目的意向合作证明材料，意向合作证明材料须加盖双方公章。

（2）本项目要求设计单位具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质，或同时满足以下资质要求：

1）建设行政主管部门颁发的工程设计资质(建筑行业乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质)；

2）建设行政主管部门颁发的工程设计资质(电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级及以上资质或电子通信广电行业（通信工程）乙级及以上资质)。

如投标人自行设计的，则须提供投标人自身的满足以上要求的资质证书；如投标单位不自行设计，则须提供本项目具体设计单位的满足以上要求的资质证书，并提供设计单位与投标人针对本项目的意向合作证明材料，意向合作证明材料须加盖双方公章。

提供清晰、完整、有效的行政主管部门颁发的资质证书扫描件。已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔****〕**号）规定取得新资质证书的（在****年**月**日之后），应提供相应等级的最新资质证书扫描件。

2.1.5 投标人须为本项目提供1名项目总负责人。提供项目总负责人的社保证明（社保局出具的****年1月1日之后的任意月份的社保证明，项目总负责人必须由投标单位缴纳社保，不提供则对应的人员不计入其内，如为第三方公司代缴社保，不予认可）。

2.1.6 本项目不接受联合体投标。

2.1.7 投标人须提供绿色低碳采购承诺书，承诺的内容包括所提供的产品符合绿色包装的要求，不使用含有有毒、有害物质作为包装物材料，使用可循环使用、可降解或者可以无害化处理的包装物，避免过度包装;在满足需求的前提下，尽量减少包装物的材料消耗；且不使用来自松材线虫病疫区的松木及包装材料，并在供应含有木质包装材料的货物时提供《植物检疫证书》。

2.1.8 投标人须承诺为本项目开具增值税专用发票。

2.2投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自****年6月**日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自****年6月**日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自****年6月**日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（**）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（**）为本招标项目的代建人；

（**）为本招标项目的招标代理机构；

（**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（**）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（**）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

（**）法律法规、招标文件限定的其他情形。

2.3法律法规规定的其他要求。

3. 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4．招标文件获取

4.1招标文件获取时间：****年5月**日**时**分至****年6月5日**时**分（北京时间，下同）。

4.2 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件获取：招标文件的方式为线上获取。

登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）” 后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7投标人注册”。

4.3招标文件费用：获取本招标文件不收取费用。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：****年6月**日**时**分。

5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

6. 投标人注册

6.1中国电信阳光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

6.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网首页“操作指引-CA办理”。

6.3技术支撑联系方式

服务热线：***-5注册后查看9 /***-5注册后查看0

服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）

ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。

7. 发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。